High Court
Case Details
(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:3)(cid:7)(cid:8)(cid:5)(cid:9)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:10)(cid:11)(cid:1)(cid:12)(cid:4)(cid:13)(cid:14)(cid:15) (cid:5)(cid:16)(cid:5) (cid:10)(cid:17) (cid:1) (cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:20)(cid:21)(cid:22)(cid:1)(cid:21)(cid:18)(cid:23)(cid:21)(cid:1)(cid:6)(cid:4)(cid:24)(cid:7)(cid:20)(cid:1)(cid:4)(cid:2)(cid:1)(cid:25)(cid:24)(cid:19)(cid:26)(cid:3)(cid:8)(cid:1)(cid:3)(cid:19)(cid:27)(cid:1)(cid:21)(cid:3)(cid:7)(cid:28)(cid:3)(cid:19)(cid:3) (cid:3)(cid:20)(cid:1)(cid:6)(cid:21)(cid:3)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:23)(cid:3)(cid:7)(cid:21) (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:3)(cid:7)(cid:8)(cid:5)(cid:9)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:10)(cid:11)(cid:1)(cid:12)(cid:4)(cid:13)(cid:14)(cid:15) (cid:1)(cid:27)(cid:29)(cid:30)(cid:31)(cid:1) !(cid:1)(cid:27)(cid:31)"#$# %&(cid:1)(cid:1)(cid:16)(cid:16)’(cid:16)(cid:16)’(cid:10)(cid:11)(cid:10)( (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:2)(cid:6)(cid:3)(cid:7)(cid:4)(cid:3)(cid:8)(cid:9)(cid:6)(cid:8)(cid:3)(cid:3)(cid:10)(cid:11)(cid:4)(cid:5)(cid:2)(cid:12)(cid:8)(cid:13)(cid:6)(cid:9)(cid:12)(cid:10)(cid:2)(cid:4)(cid:14)(cid:15)(cid:8)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:2)(cid:12)(cid:8)(cid:13)(cid:6)(cid:9)(cid:12)(cid:10)(cid:2)(cid:4)(cid:4)(cid:12)(cid:8)(cid:13)(cid:4) (cid:12)(cid:8)(cid:15)(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:10)(cid:4) (cid:16)(cid:4)(cid:12)(cid:17)(cid:17)(cid:3)(cid:18)(cid:18)(cid:12)(cid:8)(cid:1)(cid:4) (cid:19)(cid:3)(cid:10)(cid:20)(cid:21)(cid:20)(cid:4) (cid:22)(cid:23)(cid:20)(cid:4)(cid:20)(cid:15)(cid:22)(cid:4)(cid:17)(cid:10)(cid:15)(cid:24)(cid:3)(cid:5)(cid:1)(cid:20)(cid:4)(cid:17)(cid:19)(cid:1)(cid:25)(cid:4)(cid:18)(cid:6)(cid:22)(cid:6)(cid:1)(cid:3)(cid:13)(cid:4)(cid:12)(cid:8)(cid:13)(cid:4)(cid:12)(cid:8)(cid:15)(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:10)(cid:4) (cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:10)(cid:3)(cid:20)(cid:17)(cid:15)(cid:8)(cid:13)(cid:3)(cid:8)(cid:1)(cid:20)
Legal Reasoning
re-appraisal in the present proceedings, we find that the space frame referred to by the appellant forms part of Drawing No.WD-4070, which was in respect of RCC- First Floor plan. The disputed space frame, however, was just above the porch and formed a part of the ground floor. In such circumstances, we are not much impressed by the appellants’ contention that space frame did form part of the original contract as a structure to be errected just above the porch. The view taken by the Arbitrator that this structure did not form part of the contract, and was actually a deviation for which work order was issued subsequently, is clearly a permissible view emanating from the materials placed on record. We otherwise are not required to re-appraise the evidence unless one of the grounds permitting interference with the award of the Arbitrator is shown to exist. 12. Similarly, in respect of other claims examined by us, i.e., claim no. 7 to claim no. 7-B, the Arbitrator has allowed various amounts towards SEEMA 2025.11.26 12:19 I attest to the accuracy and integrity of this document (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:3)(cid:7)(cid:8)(cid:5)(cid:9)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:10)(cid:11)(cid:1)(cid:12)(cid:4)(cid:13)(cid:14)(cid:15) (cid:5)((cid:5) price escalation of material and fuel beyond stipulated date of completion. We have already noticed that the Department had granted 11 extensions for completion of work. There is no accusation in any of the extension orders holding the contractor liable for the delay or penalising him for such purpose. Ordinarily where extension is granted without the liability imposed upon the contractor, it can be safely inferred that the delay in completion of work was not attibutable to the contractor. The Arbitrator has gone into the details of the claim and has awarded various amounts under different Heads on account of enhancement in the cost of material etc. Such factual determination by the Arbitrator cannot be assailed on the ground that the contract did not permit raising of such claim. Our attention has not been invited to any clause in the contract which excluded the reference of arbitration to claims on account of delay caused in completion of work. 13. In that view of the matter, we find the view of the Arbitrator in awarding various sums under claim No.7 to 7-B to be based upon appreciation of material placed on record during the arbitral proceedings. The Arbitrator otherwise was appointed by the Department itself. There is no allegation of any mala-fide against the Arbitrator. It has not been shown that any of the public policy etc. has been violated. None of the grounds available for interference in an award in terms of Section 34 of the Act of 1996 is shown to exist or arise in the facts of the present case. Once that be the position, the view taken by the Arbitrator in allowing the claim of the contractor as also its affirmance by the Commercial Court warrants no interference. It goes without saying, the Court shall be at liberty to execute the award and the amount lying in deposit shall be remitted to the concerned SEEMA 2025.11.26 12:19 I attest to the accuracy and integrity of this document (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:3)(cid:7)(cid:8)(cid:5)(cid:9)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:10)(cid:11)(cid:1)(cid:12)(cid:4)(cid:13)(cid:14)(cid:15) (cid:5)(cid:9)(cid:5) Executing Court for necessary compliance. 14. 15. (cid:1) Petition is dismissed accordingly.
Arguments
CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ASHWANI KUMAR MISHRA HON'BLE MR. JUSTICE ROHIT KAPOOR (cid:17)(cid:26)(cid:27)(cid:28)(cid:27)(cid:29)(cid:30)(cid:31) (cid:22)(cid:26)(cid:25)(cid:4)(cid:4)(cid:20) !"#(cid:30)(cid:4)(cid:17) $(cid:30)(cid:27)%&(cid:11)(cid:4)(cid:12)’(!)&(cid:30)(cid:27)(cid:4)&(cid:29)’(cid:4) (cid:22)(cid:28)(cid:25)(cid:4)(cid:12)(cid:26)$(cid:29)’ &(cid:30)#(cid:11)(cid:4)(cid:4)(cid:12)’(!)&(cid:30)(cid:27)(cid:4)*!(cid:26)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)&++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)(cid:28)(cid:25) (cid:22)(cid:28)(cid:25)(cid:4)(cid:1)#(cid:29)&(cid:4)(cid:9)&(cid:26),(cid:11)(cid:4)(cid:12)’(!)&(cid:30)(cid:27)(cid:4)-(cid:30) (cid:26)!$, (cid:4)(#’(cid:27)!(cid:4))!(cid:29)*(cid:27)(cid:26)(cid:27)(cid:29))#(cid:29),.(cid:4)&(cid:29)’(cid:4) (cid:22)(cid:26)(cid:25)(cid:4)/&(cid:26)&(cid:29)(cid:4)(cid:9)&(cid:26),(cid:11)(cid:4)(cid:12)’(!)&(cid:30)(cid:27)(cid:4) *!(cid:26)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:26)(cid:27)(cid:28)+!(cid:29)’(cid:27)(cid:29)(cid:30)(cid:28)(cid:25)(cid:4) 00000 Ashwani Kumar Mishra, (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9) (cid:1) #(cid:28)(cid:4)&++(cid:27)&%(cid:4)$(cid:29)’(cid:27)(cid:26)(cid:4)(cid:20)(cid:27))(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)12(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:12)(cid:26)"#(cid:30)(cid:26)&(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)&(cid:29)’(cid:4)(cid:5)!(cid:29))#%#&(cid:30)#!(cid:29) (cid:12))(cid:30)(cid:11)(cid:4)3445(cid:4)-*!(cid:26)(cid:4)(cid:28) !(cid:26)(cid:30)(cid:11)(cid:4)6(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:4)(cid:7)(cid:8)(cid:8)(cid:9)7.(cid:4) &(cid:28)(cid:4)"(cid:27)(cid:27)(cid:29)(cid:4)*#%(cid:27)’(cid:4)"8(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)&++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)9(cid:5) #(cid:27)* (cid:3)(cid:29),#(cid:29)(cid:27)(cid:27)(cid:26)(cid:11) (cid:4) (cid:5) &(cid:29)’#,&(cid:26) (cid:4) (cid:14)!(cid:29)(cid:27)(cid:11) (cid:4) (cid:5) &(cid:29)’#,&(cid:26) (cid:4) ) &%%(cid:27)(cid:29),#(cid:29), (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) !(cid:26)’(cid:27)(cid:26) (cid:4) ’&(cid:30)(cid:27)’ :;(cid:25)<2(cid:25):<34 (cid:4) +&(cid:28)(cid:28)(cid:27)’ (cid:4) "8 (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) (cid:5)!==(cid:27)(cid:26))#&% (cid:4) (cid:5)!$(cid:26)(cid:30)(cid:11) (cid:4) (cid:5) &(cid:29)’#,&(cid:26) (cid:4) (cid:26)(cid:27)>(cid:27))(cid:30)#(cid:29), (cid:4) (cid:30) (cid:27) !">(cid:27))(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)&++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)(cid:4)*#%(cid:27)’(cid:4)$(cid:29)’(cid:27)(cid:26)(cid:4)(cid:20)(cid:27))(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)1;(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:12))(cid:30)(cid:4)!*(cid:4)3445(cid:4)&(cid:29)’(cid:4) &(cid:28) )!=(cid:27)(cid:4)(cid:30)!(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))!(cid:29))%$(cid:28)#!(cid:29)(cid:4)(cid:30) &(cid:30)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)!">(cid:27))(cid:30)#!(cid:29)(cid:28)(cid:4)(cid:26)&#(cid:28)(cid:27)’(cid:4)"8(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)&++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)(cid:4)&(cid:26)(cid:27)(cid:4)(cid:29)!(cid:30) (cid:26)(cid:27)*(cid:27)(cid:26)&"%(cid:27)(cid:4)(cid:30)!(cid:4)(cid:20)(cid:27))(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)1;(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:12))(cid:30)(cid:4)!*(cid:4)3445(cid:4)&(cid:29)’(cid:4))!(cid:29)(cid:28)(cid:27)?$(cid:27)(cid:29)(cid:30)%8(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))%&#=(cid:4) &(cid:28) SEEMA 2025.11.26 12:19 I attest to the accuracy and integrity of this document (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:3)(cid:7)(cid:8)(cid:5)(cid:9)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:10)(cid:11)(cid:1)(cid:12)(cid:4)(cid:13)(cid:14)(cid:15) (cid:5)(cid:10)(cid:5) "(cid:27)(cid:27)(cid:29)(cid:4)(cid:26)(cid:27)>(cid:27))(cid:30)(cid:27)’(cid:25)(cid:4)(cid:4) :(cid:25) (cid:10)(cid:27))!(cid:26)’(cid:28) (cid:4) (cid:26)(cid:27)((cid:27)&% (cid:4) (cid:30) &(cid:30) (cid:4) !(cid:29) (cid:4) 34(cid:25)3:(cid:25):<<5(cid:11) (cid:4) (cid:4) & (cid:4) )!(cid:29)(cid:30)(cid:26)&)(cid:30) (cid:4) !* (cid:4) (cid:10)(cid:28)(cid:25)31(cid:25)43 )(cid:26)!(cid:26)(cid:27)(cid:28)(cid:4)@&(cid:28)(cid:4)&@&(cid:26)’(cid:27)’(cid:4)(cid:30)!(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:26)(cid:27)(cid:28)+!(cid:29)’(cid:27)(cid:29)(cid:30)-(cid:28).(cid:4)*!(cid:26)(cid:4))!(cid:29)(cid:28)(cid:30)(cid:26)$)(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)!*(cid:4)&))!==!’&(cid:30)#!(cid:29) !*(cid:4)(cid:15)**#)(cid:27)(cid:26)(cid:28)(cid:4)&(cid:30)(cid:4)(cid:5) &(cid:29)’#=&(cid:29)’#(cid:26)(cid:4)&(cid:29)’(cid:4)(cid:14)!(cid:29)&%(cid:4)(cid:15)**#)(cid:27)(cid:28)(cid:4)(cid:22)(cid:27)(cid:28)(cid:28)(cid:4)&(cid:30)(cid:4)(cid:5) &(cid:29)’#,&(cid:26) (cid:4)&(cid:29)’(cid:4)(cid:30) (cid:27) (cid:28)&#’ (cid:4) @!(cid:26)A (cid:4) @&(cid:28) (cid:4) (cid:30)! (cid:4) "(cid:27) (cid:4) )!=+%(cid:27)(cid:30)(cid:27)’ (cid:4) #(cid:29) (cid:4) (cid:30) (cid:26)(cid:27)(cid:27) (cid:4) + &(cid:28)(cid:27)(cid:28)(cid:25) (cid:4) (cid:17) &(cid:28)(cid:27) (cid:4) !(cid:29)(cid:27) (cid:4) &’ (cid:4) (cid:30)! (cid:4) "(cid:27) )!=+%(cid:27)(cid:30)(cid:27)’(cid:4)@#(cid:30) #(cid:29)(cid:4)(cid:29)#(cid:29)(cid:27)(cid:4)=!(cid:29)(cid:30) (cid:28)(cid:4)#(cid:25)(cid:27)(cid:25)(cid:4)"8(cid:4)<2(cid:25)3<(cid:25):<<2(cid:11)(cid:4)@ (cid:27)(cid:26)(cid:27)&(cid:28)(cid:4)#(cid:30)(cid:4)@&(cid:28)(cid:4))!=+%(cid:27)(cid:30)(cid:27)’ &)(cid:30)$&%%8(cid:4)!(cid:29)(cid:4)<1(cid:25)<3(cid:25):<<4B(cid:4)(cid:28)(cid:27))!(cid:29)’(cid:4)+ &(cid:28)(cid:27)(cid:4)@&(cid:28)(cid:4)(cid:30)!(cid:4)"(cid:27)(cid:4))!=+%(cid:27)(cid:30)(cid:27)’(cid:4)@#(cid:30) #(cid:29)(cid:4)&(cid:4)+(cid:27)(cid:26)#!’(cid:4)!* :;(cid:4)=!(cid:29)(cid:30) (cid:28)(cid:4)"8(cid:4)<2(cid:25)<3(cid:25):<<4(cid:4)"$(cid:30)(cid:4)@&(cid:28)(cid:4)&)(cid:30)$&%%8(cid:4))!=+%(cid:27)(cid:30)(cid:27)’(cid:4)!(cid:29)(cid:4)33(cid:25)<3(cid:25):<<4(cid:25)(cid:4)(cid:4)(cid:20)!(cid:4)*&(cid:26) &(cid:28)(cid:4)(cid:30) #(cid:26)’(cid:4)+ &(cid:28)(cid:27)(cid:4)@&(cid:28)(cid:4))!(cid:29))(cid:27)(cid:26)(cid:29)(cid:27)’(cid:11)(cid:4)#(cid:30)(cid:28)(cid:4)’$(cid:26)&(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)@&(cid:28)(cid:4)(cid:27)#, (cid:30)(cid:4)=!(cid:29)(cid:30) (cid:28)(cid:4)&(cid:29)’(cid:4)@&(cid:28)(cid:4)(cid:30)!(cid:4)"(cid:27) )!=+%(cid:27)(cid:30)(cid:27)’(cid:4)"8(cid:4)<C(cid:25)<2(cid:25):<3<(cid:4)"$(cid:30)(cid:4)@&(cid:28)(cid:4)&)(cid:30)$&%%8(cid:4))!=+%(cid:27)(cid:30)(cid:27)’(cid:4)"8(cid:4)3<(cid:25)<2(cid:25):<3<(cid:25)(cid:4)(cid:1) (cid:27) &++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)(cid:4),(cid:26)&(cid:29)(cid:30)(cid:27)’(cid:4)33(cid:4)(cid:27)D(cid:30)(cid:27)(cid:29)(cid:28)#!(cid:29)(cid:28)(cid:4)(cid:30)!(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))!(cid:29)(cid:30)(cid:26)&)(cid:30)!(cid:26)(cid:25)(cid:4)(cid:4)(cid:1) !$, (cid:4)#(cid:30)(cid:4)#(cid:28)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))%&#=(cid:4)!* (cid:30) (cid:27)(cid:4)&++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)(cid:4)(cid:30) &(cid:30)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:27)D(cid:30)(cid:27)(cid:29)(cid:28)#!(cid:29)(cid:4) &’(cid:4)(cid:30)!(cid:4)"(cid:27)(cid:4),(cid:26)&(cid:29)(cid:30)(cid:27)’(cid:4)!(cid:29)(cid:4)&))!$(cid:29)(cid:30)(cid:4)!*(cid:4)’(cid:27)*&$%(cid:30)(cid:4)!(cid:29) (cid:30) (cid:27) (cid:4) +&(cid:26)(cid:30) (cid:4) !* (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) )!(cid:29)(cid:30)(cid:26)&)(cid:30)!(cid:26) (cid:4) "$(cid:30) (cid:4) #(cid:30) (cid:4) (cid:26)(cid:27)=&#(cid:29)(cid:28) (cid:4) $(cid:29)’#(cid:28)+$(cid:30)(cid:27)’ (cid:4) (cid:30) &(cid:30) (cid:4) @ #%(cid:27) (cid:4) ,(cid:26)&(cid:29)(cid:30)#(cid:29), (cid:27)D(cid:30)(cid:27)(cid:29)(cid:28)#!(cid:29)(cid:4)!*(cid:4)(cid:30)(cid:27)(cid:26)=(cid:4)*!(cid:26)(cid:4))!=+%(cid:27)(cid:30)#(cid:29),(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)@!(cid:26)A(cid:4)(cid:30)!(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))!(cid:29)(cid:30)(cid:26)&)(cid:30)!(cid:26)(cid:11)(cid:4)(cid:29)!(cid:4)+(cid:27)(cid:29)&%(cid:30)8(cid:4)(cid:27)(cid:30))(cid:25) @&(cid:28) (cid:4) (cid:27)((cid:27)(cid:26) (cid:4) %(cid:27)(#(cid:27)’ (cid:4) &(cid:29)’ (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) (cid:27)D(cid:30)(cid:27)(cid:29)(cid:28)#!(cid:29) (cid:4) @&(cid:28) (cid:4) ,(cid:26)&(cid:29)(cid:30)(cid:27)’ (cid:4) "8 (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) &++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30) (cid:4) *!(cid:26) )!=+%(cid:27)(cid:30)#(cid:29),(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)@!(cid:26)A(cid:25)(cid:4)(cid:4)(cid:6)(cid:30)(cid:4)#(cid:28)(cid:4)$(cid:29)’#(cid:28)+$(cid:30)(cid:27)’(cid:4)(cid:30) &(cid:30)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))!(cid:29)(cid:30)(cid:26)&)(cid:30)(cid:4)&@&(cid:26)’(cid:27)’(cid:4)#(cid:29)(cid:4)*&(!$(cid:26)(cid:4)!* (cid:30) (cid:27) (cid:4) (cid:26)(cid:27)(cid:28)+!(cid:29)’(cid:27)(cid:29)(cid:30)-(cid:28). (cid:4) )!(cid:29)(cid:30)&#(cid:29)(cid:27)’ (cid:4) &(cid:29) (cid:4) (cid:12)(cid:26)"#(cid:30)(cid:26)&(cid:30)#!(cid:29) (cid:4) (cid:5)%&$(cid:28)(cid:27)(cid:25) (cid:4) (cid:21)%(cid:30)#=&(cid:30)(cid:27)%8(cid:11) (cid:4) ’#(cid:28)+$(cid:30)(cid:27) (cid:28)$(cid:26)*&)(cid:27)’ (cid:4) "(cid:27)(cid:30)@(cid:27)(cid:27)(cid:29) (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) +&(cid:26)(cid:30)#(cid:27)(cid:28) (cid:4) &(cid:29)’ (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) =&(cid:30)(cid:30)(cid:27)(cid:26) (cid:4) @&(cid:28) (cid:4) (cid:26)(cid:27)*(cid:27)(cid:26)(cid:26)(cid:27)’ (cid:4) (cid:30)! (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) (cid:28)!%(cid:27) (cid:12)(cid:26)"#(cid:30)(cid:26)&(cid:30)!(cid:26)(cid:4)&++!#(cid:29)(cid:30)(cid:27)’(cid:4)"8(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:13)(cid:27)+&(cid:26)(cid:30)=(cid:27)(cid:29)(cid:30)(cid:4)#(cid:30)(cid:28)(cid:27)%*(cid:25)(cid:4)(cid:19)&(cid:26)#!$(cid:28)(cid:4))%&#=(cid:28)(cid:4)@(cid:27)(cid:26)(cid:27)(cid:4)(cid:26)&#(cid:28)(cid:27)’ "(cid:27)*!(cid:26)(cid:27)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:12)(cid:26)"#(cid:30)(cid:26)&(cid:30)!(cid:26)(cid:4)&(cid:29)’(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)) &%%(cid:27)(cid:29),(cid:27)(cid:4)!(cid:29)(cid:4)+&(cid:26)(cid:30)(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)&++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)(cid:4)#(cid:28)(cid:4)(cid:30)!(cid:4)(cid:30) (cid:27) ’(cid:27)(cid:30)(cid:27)(cid:26)=#(cid:29)&(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)=&’(cid:27)(cid:4)"8(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:12)(cid:26)"#(cid:30)(cid:26)&(cid:30)!(cid:26)(cid:4)#(cid:29)(cid:4)(cid:26)(cid:27)(cid:28)+(cid:27))(cid:30)(cid:4)!*(cid:4))%&#=(cid:4)(cid:29)!(cid:25)3(cid:11)(cid:4)1(cid:11)(cid:4);(cid:11)(cid:4)2(cid:11)(cid:4)29(cid:12)(cid:11) 29E(cid:4)&(cid:29)’(cid:4)4(cid:11)(cid:4)(cid:26)(cid:27)(cid:28)+(cid:27))(cid:30)#((cid:27)%8(cid:25) 1(cid:25) (cid:1) (cid:27)(cid:4)(cid:12)(cid:26)"#(cid:30)(cid:26)&(cid:30)!(cid:26)(cid:4)(#’(cid:27)(cid:4) #(cid:28)(cid:4)&@&(cid:26)’(cid:4)’&(cid:30)(cid:27)’(cid:4):4(cid:25)<3(cid:25):<35(cid:4)&@&(cid:26)’(cid:27)’(cid:4)=(cid:27)(cid:26)(cid:27)%8 &(cid:4)(cid:28)$=(cid:4)!*(cid:1) (cid:10)(cid:28)(cid:25)C2(cid:4)%&A (cid:28)(cid:1) (cid:30)!(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4) )!(cid:29)(cid:30)(cid:26)&)(cid:30)!(cid:26)(cid:4)#(cid:29)(cid:4)(cid:26)(cid:27)(cid:28)+(cid:27))(cid:30)(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)’#(cid:28)+$(cid:30)(cid:27)(cid:4)(cid:26)(cid:27)*(cid:27)(cid:26)(cid:26)(cid:27)’(cid:4)(cid:30)! #=(cid:25) SEEMA 2025.11.26 12:19 I attest to the accuracy and integrity of this document (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:3)(cid:7)(cid:8)(cid:5)(cid:9)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:10)(cid:11)(cid:1)(cid:12)(cid:4)(cid:13)(cid:14)(cid:15) (cid:5))(cid:5) ;(cid:25) (cid:18)(cid:27)&(cid:26)(cid:29)(cid:27)’(cid:4))!$(cid:29)(cid:28)(cid:27)%(cid:4)*!(cid:26)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)&++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)(cid:4) &(cid:28)(cid:4)&(cid:26),$(cid:27)’(cid:4)(cid:30) &(cid:30)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:12)(cid:26)"#(cid:30)(cid:26)&(cid:30)!(cid:26) &(cid:28)(cid:4),!(cid:29)(cid:27)(cid:4)"(cid:27)8!(cid:29)’(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:28))!+(cid:27)(cid:4)!*(cid:4))!(cid:29)(cid:30)(cid:26)&)(cid:30)(cid:4)#(cid:30)(cid:28)(cid:27)%*(cid:4)#(cid:29)&(cid:28)=$) (cid:4)&(cid:28)(cid:4)=&(cid:29)8(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))%&#=(cid:28) @ #) (cid:4)@(cid:27)(cid:26)(cid:27)(cid:4)(cid:29)!(cid:30)(cid:4))!(cid:29)(cid:30)(cid:27)=+%&(cid:30)(cid:27)’(cid:4)!(cid:26)(cid:4)#(cid:29))%$’(cid:27)’(cid:4)#(cid:29)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))!(cid:29)(cid:30)(cid:26)&)(cid:30)(cid:4) &((cid:27)(cid:4)"(cid:27)(cid:27)(cid:29)(cid:4)&%%!@(cid:27)’ &(cid:29)’(cid:11)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:26)(cid:27)*!(cid:26)(cid:27)(cid:11)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)&@&(cid:26)’(cid:4)#(cid:28)(cid:4)+(cid:27)(cid:26)((cid:27)(cid:26)(cid:28)(cid:27)(cid:25)(cid:4)(cid:1) #(cid:28)(cid:4)#(cid:28)(cid:4)&%(cid:28)!(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))&(cid:28)(cid:27)(cid:4)!*(cid:4)&++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)(cid:4)(cid:30) &(cid:30) (cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:5)!==(cid:27)(cid:26))#&%(cid:4)(cid:5)!$(cid:26)(cid:30)(cid:4)@ #%(cid:27)(cid:4)(cid:26)(cid:27)>(cid:27))(cid:30)#(cid:29),(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)!">(cid:27))(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:13)(cid:27)+&(cid:26)(cid:30)=(cid:27)(cid:29)(cid:30)(cid:4)$(cid:29)’(cid:27)(cid:26) (cid:20)(cid:27))(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)1;(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:12))(cid:30)(cid:4)!*(cid:4)3445(cid:4) &(cid:28)(cid:4)(cid:29)!(cid:30)(cid:4)’(cid:27)&%(cid:30)(cid:4)@#(cid:30) (cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:28)+(cid:27))#*#)(cid:4)) &%%(cid:27)(cid:29),(cid:27)(cid:4)%&#’(cid:4)(cid:30)! (cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:12)(cid:26)"#(cid:30)(cid:26)&(cid:30)!(cid:26)7(cid:28)(cid:4)’(cid:27)(cid:30)(cid:27)(cid:26)=#(cid:29)&(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)#(cid:29)(cid:4)(cid:26)(cid:27)(cid:28)+(cid:27))(cid:30)(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))%&#=(cid:28)(cid:4)(cid:26)(cid:27)*(cid:27)(cid:26)(cid:26)(cid:27)’(cid:4)(cid:30)!(cid:25) F(cid:25) G(cid:27) (cid:4) &((cid:27) (cid:4) (cid:27)&(cid:26)’ (cid:4) %(cid:27)&(cid:26)(cid:29)(cid:27)’ (cid:4) )!$(cid:29)(cid:28)(cid:27)% (cid:4) *!(cid:26) (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) +&(cid:26)(cid:30)#(cid:27)(cid:28) (cid:4) &(cid:29)’ (cid:4) &((cid:27) )&(cid:26)(cid:27)*$%%8(cid:4)+(cid:27)(cid:26)$(cid:28)(cid:27)’(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)=&(cid:30)(cid:27)(cid:26)#&%(cid:4)+%&)(cid:27)’(cid:4)!(cid:29)(cid:4)(cid:26)(cid:27))!(cid:26)’(cid:25) 5(cid:25) (cid:6)(cid:29)(cid:4)!(cid:26)’(cid:27)(cid:26)(cid:4)(cid:30)!(cid:4))!(cid:29)(cid:28)#’(cid:27)(cid:26)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)&++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)H(cid:28)(cid:4))!(cid:29)(cid:30)(cid:27)(cid:29)(cid:30)#!(cid:29)(cid:4)(cid:30) &(cid:30)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))%&#=(cid:28) @(cid:27)(cid:26)(cid:27)(cid:4)&@&(cid:26)’(cid:27)’(cid:4)"(cid:27)8!(cid:29)’(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:28))!+(cid:27)(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))!(cid:29)(cid:30)(cid:26)&)(cid:30)(cid:4)#(cid:30)(cid:28)(cid:27)%*(cid:11)(cid:4)@(cid:27)(cid:4) &((cid:27)(cid:4)(cid:26)(cid:27)*(cid:27)(cid:26)(cid:26)(cid:27)’(cid:4)(cid:30)! (cid:28)!=(cid:27)(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4))%&#=(cid:28)(cid:4)#(cid:29)(cid:4)!(cid:26)’(cid:27)(cid:26)(cid:4)(cid:30)!(cid:4)(cid:30)(cid:27)(cid:28)(cid:30)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:28)$"=#(cid:28)(cid:28)#!(cid:29)(cid:28)(cid:4)&’(&(cid:29))(cid:27)’(cid:4)!(cid:29)(cid:4)"(cid:27) &%*(cid:4)!*(cid:4)(cid:30) (cid:27) &++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)(cid:25) 2(cid:25) (cid:18)(cid:27)&(cid:26)(cid:29)(cid:27)’(cid:4))!$(cid:29)(cid:28)(cid:27)%(cid:4)*!(cid:26)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)&++(cid:27)%%&(cid:29)(cid:30)(cid:4) &(cid:28)(cid:4) #, %#, (cid:30)(cid:27)’(cid:4) #(cid:28)(cid:4)"(cid:27)(cid:28)(cid:30)(cid:4))&(cid:28)(cid:27) #(cid:29)(cid:4)(cid:26)(cid:27)(cid:28)+(cid:27))(cid:30)(cid:4)!*(cid:4))%&#=(cid:4)(cid:29)!(cid:25)3(cid:4)&(cid:29)’(cid:4))%&#=(cid:4)(cid:29)!(cid:25)2(cid:4)(cid:30)!(cid:4)29E(cid:4)(cid:26)(cid:27)(cid:28)+(cid:27))(cid:30)#((cid:27)%8(cid:25) C(cid:25) (cid:20)!(cid:4)*&(cid:26)(cid:4)&(cid:28)(cid:4))%&#=(cid:4)(cid:29)!(cid:25)3(cid:4)#(cid:28)(cid:4))!(cid:29))(cid:27)(cid:26)(cid:29)(cid:27)’(cid:11)(cid:4)(cid:30) (cid:27)(cid:4)(cid:12)(cid:26)"#(cid:30)(cid:26)&(cid:30)!(cid:26)(cid:4) &(cid:28)(cid:4)&%%!@(cid:27)’(cid:4)& (cid:28)$= (cid:4) !* (cid:4) (cid:10)(cid:28)(cid:25);(cid:25)<< (cid:4) (cid:18)&)(cid:28) (cid:4) (cid:30)! (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) )!(cid:29)(cid:30)(cid:26)&)(cid:30)!(cid:26) (cid:4) !(cid:29) (cid:4) &))!$(cid:29)(cid:30) (cid:4) !* (cid:4) (cid:29)!(cid:29)9+&8=(cid:27)(cid:29)(cid:30) (cid:4) !* ’(cid:27)(#&(cid:30)#!(cid:29) (cid:4) #(cid:29) (cid:4) (cid:30) (cid:27) (cid:4) @!(cid:26)A (cid:4) !* (cid:4) (cid:28)+&)(cid:27) (cid:4) *(cid:26)&=(cid:27) (cid:4) *!(cid:26) (cid:4) I!(cid:29)&% (cid:4) =(cid:27)(cid:28)(cid:28)(cid:25) (cid:4)The Arbitrator in respect of claim no.1 has examined the respective contention of the parties and on perusal of material on record has come to the conclusion that the provision of space frame for Zonal mess in porch portion did not form part of the original contract and that such work was an additional work awarded in the contract for which no payment was made. 9. Learned counsel for the appellant has invited our attention to one of the drawings which forms part of the contract to submit that the space SEEMA 2025.11.26 12:19 I attest to the accuracy and integrity of this document (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:3)(cid:7)(cid:8)(cid:5)(cid:9)(cid:5)(cid:10)(cid:11)(cid:10)(cid:11)(cid:1)(cid:12)(cid:4)(cid:13)(cid:14)(cid:15) (cid:5)*(cid:5) frame was referred to, in the contract itself and merely because its drawings were supplied subsequently, it would not mean that the work of space frame was not a part of the original contract. 10. On further perusal of materials on record, we find that the drawings in respect of space frame were admittedly provided to the contractor much after the award of contract in its frame. Drawings and orders in respect of such space frame were issued on 06.05.2008, 12.05.2008 and 16.05.2008 respectively. The only issue pressed on behalf of the appellant is that such work was a part of the original contract. 11. Apart from a categoric finding by the Arbitrator based on assessment of the material on record, which ordinarily would not require any
Decision
Pending application(s), if any, also stand(s) disposed of. (cid:1)(cid:1) (ASHWANI KUMAR MISHRA) JUDGE (ROHIT KAPOOR) JUDGE 11th November, 2025 (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4) (cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:3)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:4)(cid:14)(cid:15)(cid:12)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:13)(cid:12)(cid:16)(cid:14)(cid:5)(cid:19)(cid:12)(cid:22) (cid:10)(cid:11)(cid:12)(cid:3)(cid:11)(cid:12)(cid:13)(cid:4)(cid:13)(cid:12)(cid:15)(cid:5)(cid:13)(cid:3)(cid:16)(cid:25)(cid:26)(cid:12) (cid:23)(cid:12)(cid:14)(cid:21)(cid:24)(cid:5) (cid:23)(cid:12)(cid:14)(cid:21)(cid:24)(cid:5) SEEMA 2025.11.26 12:19 I attest to the accuracy and integrity of this document